Договор на производство мебели под заказ

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность товары, указанные в Спецификации №______ от « » _______________ 20__ г, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и уплатить за них в срок, определенный настоящим Договором денежную сумму, установленную в Спецификации.

1.2. Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, в момент заключения настоящего Договора у Продавца отсутствуют и будут заказаны у Изготовителя (Поставщика) по индивидуальным техническим параметрам, согласованным с Покупателем в Спецификации, на основании утверждённого чертежа или (и) дизайн-проекта.

1.3. По требованию одной из сторон индивидуальные технические параметры товаров, согласованные сторонами в чертеже или проекте (дизайне), могут быть изменены в течение суток, с момента подписания настоящего Договора. В этом случае стороны оформляют новую Спецификацию к Договору, в котором отражается изменение цены, технических параметров и сроков передачи и сборки товаров.

1 настоящего Договора.

Договор на изготовление мебели

ДОГОВОР № ___
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

«___» ________ 201_ г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью « Истринская мануфактура »,
в лице Генерального директора Зуева Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Заказчик: ____________________________________________________________________ с другой стороны ( Стороны ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, в собранном и установленном виде, а Заказчик обязуется принять эту продукцию и уплатить за нее определенную настоящим Договором цену.

1.2. Ассортимент, количество, цена единицы продукции, доставка «до подъезда», монтаж мебели и общая сумма Договора определяются в Спецификации к Договору (Приложение 1 ).

2. Порядок расчетов

2.1. Оплата Заказчиком стоимости продукции производится на основании Спецификации и выставляемых Исполнителем счётов в следующем порядке:

2.1.1. Предоплата в размере 70% от суммы изготовления мебели по Договору в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Заказчиком Спецификации путем выставления счета Исполнителем .

2.1.2. Остаток в размере 30% процентов от суммы изготовления мебели по Договору осуществляется в течение 3 (Трех) банковских дней с момента уведомления Заказчика о готовности заказа и выставлении соответствующего счета.

2.1.3. После согласования с Заказчиком сроков проведения монтажа мебели Исполнитель в соответствии со Спецификацией выставляет счет на 70% предоплату монтажных работ и 100% оплату доставки мебели на объект Заказчика , который оплачивает этот счет в течение 3 (Трех) банковских дней. Только после этого происходит отгрузка готовой продукции.

2.1.4. По окончании монтажных работ Заказчик оплачивает на месте оставшиеся 30% от суммы монтажа и подписывает Акт сдачи-приемки продукции и работы (Приложение 2 ) или мотивированный отказ от приемки продукции и работы.

2.2. Срок изготовления продукции 55 (Пятьдесят пять) рабочих дней с момента внесения предоплаты или с момента последнего замера на объекте Заказчика , в том случае, если замер наступил позже предоплаты и подписания Заказчиком и Исполнителем настоящего Договора и всех необходимых Приложений к нему.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера Договора и предмета доверения) обязан:

3.1.1. Подписать необходимый пакет документов ( Приложений ), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора , перед проведением предоплаты:
– Спецификацию (Приложение 1 );
– Требования к размерам проемов под мебель (Приложение 3 );
– Правила обращения с продукцией (Приложение 4 );
– Требования к качеству изготовления продукции (Приложение 5 );
– Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 );
– Эскизы мебели (Приложение 7).

3.1.2. Оплатить продукцию согласно п. 1.2 настоящего Договора .

3.1.3. Осуществить проверку при приемке продукции по количеству, качеству и ассортименту согласно Спецификации , а по внешнему виду и наполнению согласно Эскизам и подписать Акт сдачи-приемки продукции и работы или мотивированный отказ от приемки продукции и работы..

3.1.4. Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по обнаруженным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам переданной продукции, в течение 14 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки продукции и работы .

3.1.5. Обеспечить подготовку проемов под установку мебели по размерам, в соответствии с Требованиями к размерам проемов под мебель (Приложение 3 ).

3.1.6. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требованиями к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 ).

3.1.7. Присутствовать при проверке проемов и стен по п.п. 3.1.5 и 3.1.6 , а так же при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов во время монтажа мебели.

3.1.8. Обеспечить допуск на объект проведения работ монтажников и грузчиков, а так же готовность объекта к монтажу мебели.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Передать Заказчику продукцию надлежащего качества, в обусловленном настоящим Договором ассортименте.

3.2.2. Обеспечить отгрузку и монтаж продукции в полном объёме, согласно Спецификации и Эскизам мебели , которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2.3. В случае изменения сроков отгрузки, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о новых сроках отгрузки продукции, но не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.

3.2.4. По мере готовности продукции уведомить Заказчика или грузополучателя об отгрузке продукции в адрес Заказчика (или иного грузополучателя, указанного Заказчиком ).

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.3 , 3.1.4 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о передаче ему недостающего количества продукции, замене продукции, не соответствующей условиям настоящего Договора .

3.4. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.5 – 3.1.7 Исполнитель не несет ответственности за качество монтажа мебели или вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о переделке продукции или ее замене.

3.5. В случае невыполнения обязательств по п. 3.1.8 Заказчик оплачивает Исполнителю «ложный вызов» в размере 3 (Три) тыс. рублей

3.6. Заказчик , которому передана продукция ненадлежащего качества или вида, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя :
– соразмерного уменьшения договорной цены;
– безвозмездного устранения недостатков продукции в разумный срок.

3.7. В случае существенного нарушения Требований к качеству изготовления продукции (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;
– потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей Договору .

3.8. Следует особо подчеркнуть , что Исполнитель изготавливает мебель по индивидуальному заказу и после подписания Эскизов и внесения предоплаты отказ от изготовленной продукции невозможен, любые переделки по желанию Заказчика могут быть исполнены только после 100% расчета по основному Договору , подписания сторонами Дополнительного соглашения и внесения аванса Заказчиком по Дополнительному соглашению . Исполнитель вправе отказаться от выполнения пожеланий Заказчика по изменению Договора .

3.9. Все дополнительные работы, производимые «по месту» на объекте Заказчика регулируются Заявлением на предоставление дополнительных услуг по монтажу мебели , которое подписывается Заказчиком (Приложение 8 ).

4. Ответственность сторон

4.1. За несвоевременную передачу продукции по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости, не поставленной продукции, но не более чем 100% .

4.2. Исполнитель отвечает за недостатки товара и несет Гарантийные обязательства в течение 1 (Одного) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки продукции в том случае, если недостатки продукции возникли не вследствие нарушения Заказчиком Правил обращения с продукцией (Приложение 4), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Бремя доказательства причин возникновения недостатков лежит на Заказчике .

4.3. Заказчик обязан забрать продукцию у Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности, за каждый последующий день Заказчик оплачивает ответственное хранение продукции Исполнителем в размере 0.1% от стоимости изготовленной продукции, но не более чем 100% .

4.4. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне .

4.5. Право собственности на купленную продукцию переходит Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приёмки продукции и работы . Риск случайной гибели продукции несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору , обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона , которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору .

6. Разрешение споров

6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Останкинском суде г. Москвы. Все претензии направляются исключительно по адресу: 119454, Москва, просп. Вернадского д. 50А, кв. 7.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи – приемки продукции .

7.2. Договор может быть расторгнут либо по соглашению Сторон , либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Приложения №№ 1 – 8 к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору регулируются Дополнительными соглашениями , которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон .

8.3. По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем Договоре , Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

8.5. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно – правовой формы и банковских реквизитов.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Истринская мануфактура»
Юридический адрес : 129085, г. Москва, ул. Цандера, д.9, стр.2
Фактический адрес : 143500,МО, Истринский р-н, пос.Северный, 33
Адрес для переписки : 119454, Москва, просп. Вернадского, д. 50А, кв. 7
Телефон : (499) 551-01-79, (926) 790-86-60
ИНН/КПП : 7717721337 /771701001
ОГРН : 1127746215332
р/с : 4070281054040001199
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК 044525225
к/с : 30101810400000000225

Сторона , которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Читайте также:  Как можно узнать код ОКАТО для организации и ИП

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________ (____________) подпись____________________________

Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом Приложение 1 , а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются.

Заключаем договор на изготовление мебели

В настоящее время рынок товаров, работ и услуг богат и разнообразен, в связи с чем потребители все чаще обращаются в мебельные салоны не для покупки новой мебели, а для того, чтобы изготовить мебель на заказ, ориентируясь на индивидуальные размеры и собственный вкус.

В связи с этим, в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области все чаще обращаются граждане по вопросам, связанным с изготовлением мебели на заказ, в частности, кухонной мебели. Анализируя данные ситуации и сложности, с которыми сталкиваются потребители при заключении и исполнении договоров, хотелось бы обратить внимание потребителей на нижеследующие рекомендации.

Прежде всего, следует ответственно подойти к выбору субъекта предпринимательской деятельности, которому Вы желаете доверить изготовление мебели. Важным моментом является репутация, сложившаяся у хозяйствующего субъекта на рынке услуг: насколько добросовестно он относится к своей работе, каким образом складываются его отношения с потребителями при возникновении и разрешении спорных ситуаций.

Также, при заключении договора на изготовление, доставку и установку мебели необходимо заранее, до заключения договора, ознакомиться с образцами договоров на изготовление, доставку и установку мебели, лучше это сделать в домашних условиях.

В соответствии с ч. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане свободны в заключении договора. Свобода договора выражается в том, что стороны сами определяют, вступать ли им в договор или нет и с кем из субъектов вступать, то есть выбор контрагента договора и решение вопроса о вступлении в договорные отношения, а также свобода волеизъявления при формировании условий договора, по Гражданскому кодексу РФ, отданы на усмотрение самих сторон.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей, договор не должен содержать условия, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации.

Обратите внимание, что когда Вы заказываете изготовление мебели, то договор должен именоваться «договор на выполнение работ», либо «договор на изготовление мебели», или «договор бытового подряда», но никак не «договор купли-продажи» . Это будет иметь значение, если исполнитель (изготовитель) допустит те или иные отступления от условий договора и/или выполнит свои обязательства ненадлежащим образом (с недостатками, с просрочкой сроков выполнения работ и пр.) и потребитель вынужден будет обращаться в суд с соответствующими требованиями. При этом предмет договора, объем обязательств, которые принял на себя Исполнитель по договору подряда, будут иметь определяющее значении в процессе судебного разбирательства и при доказывании своей позиции.

Вторым важным этапом являются замеры помещения и проектирование мебели. В частности, в случае, если вы остановитесь на выборе данного контрагента для изготовления Вашей мебели, необходимо проконтролировать включение в договор условий о том, что обязательства по замерам и разработке эскиза (проекта) возлагаются на Исполнителя. В этом случае ответственность за неправильно произведенный замер помещения и неправильно выполненный проект мебели будет нести Исполнитель. При выполнении Исполнителем данных обязательств следует учесть все детали. Это план и размеры помещения, наличие и расположение бытовой техники и коммуникаций, особенности расположения труб, вентиляционных шахт, электророзеток, скосов, выступов, стилевые предпочтения, пожелания клиента в выборе цвета, фактуры, выбранных материалов, высота потолка и иные геометрические характеристики помещения, также должны быть учтены оконные и дверные проемы и иные конструктивные особенности помещения.

Обращаем внимание, что правильно оформленный эскиз (проект) будущей мебели должен быть подписан обеими сторонами и являться приложением к договору, а также содержать все существенные для потребителя детали: необходимые размеры и характеристики изделия, его комплектующие, наименование, вид материалов, их стоимость и прочие существенные детали.

Также в момент заключения договора следует обговорить и иные существенные условия, в частности, при необходимости – установить в договоре сроки исполнения отдельных видов (этапов) выполнения работ (промежуточные сроки).

В случае, если Исполнитель нарушил сроки выполнения работы – сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель, в соответствии со ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», по своему выбору вправе:

– назначить исполнителю новый срок;

– поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

– потребовать уменьшения цены за выполнение работы;

– отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы или назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена – общей цены заказа. Договором о выполнении работ между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени), при этом неустойка ниже 3% установлена быть не может.

При обнаружении недостатков выполненной работы по изготовлению кухонной мебели потребитель вправе по своему выбору потребовать (ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»):

1. Безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;

2. Соответствующего уменьшения цены выполненной работы;

3. Безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

4. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если:

– в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем.

– если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы.

Так, например, Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области в защиту прав потребителя было подано исковое заявление к Изготовителю кухонной мебели (далее – ответчик) с требованием безвозмездно устранить недостатки, допущенные в установленном комплекте мебели – кухне. В частности, потребитель заключила с ответчиком договор на изготовление кухни, оплатила ответчику стоимость договора, а также услуги по сборке и установке мебели. После сборки было обнаружено, что один из шкафов (согласно дизайн-проекта к договору) частично перекрывает доступ к газовому котлу, а другой установленный шкаф блокирует дверцы первого шкафа. Ответчик своей вины не признавал, в удовлетворении требований потребителю в досудебном порядке отказывал. По результатам рассмотрения дела требования потребителя были удовлетворены, а недостатки в изготовленной и установленной кухне – устранены.

Таким образом, уважаемые потребители, надеемся, что наши рекомендации помогут Вам минимизировать риски и грамотно воспользоваться Вашими правами при заключении и исполнении договоров, чтобы получить желаемый результат.

© Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области , 2020

Если Вы не нашли необходимую информацию, попробуйте
зайти на наш старый сайт

Разработка и продвижение сайта – FMF

Почтовый адрес:
392000, г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5

Вторым важным этапом являются замеры помещения и проектирование мебели.

Обязанности Заказчика:

Заказчик также несет определенную ответственность перед исполнителем.

Он обязан:

  1. Принять изготовленный заказ в порядке, оговоренном в заключенном соглашении.
  2. Рассчитаться с Исполнителем за изготовленный и переданный заказ в сроки, отображенные в заключенном соглашении.

Исполнителю что после передачи заказа с ним будут осуществлен расчет в соответствии с подписанным договором.

Договор

Скачать электронную версию договора

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

+7 905 580 55 89

ДОГОВОР № ______

г. Москва___.___.201__

Общество с ограниченной ответственностью «Бел-Мастер», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора Шляхтенка Николай Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ , в, действующего на основании паспорта , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению и организации выполнения комплекса работ по изготовлению, отделке, и установке деревянных изделий, указанных в Приложении №1, (все работы, выполняемые по настоящему Договору, именуются вместе далее – Работы), в соответствии с чертежами, разработанными Исполнителем и являющимися Приложением № 2 к настоящему Договору.

1.2 Работы производятся на Объекте по адресу: ____________________________________

1.3 Конкретные этапы, Спецификация изделий, объем и сроки выполнения работ, сроки доставки и монтажа деревянных изделий, являющихся предметом настоящего Договора, определяется в Приложении 1, составляющим неотъемлемую часть Договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________________________

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

  1. В течение 2 (двух) банковских дней, с момента подписания настоящего договора, Заказчик перечисляет Исполнителю в качестве 1-го аванса , денежные средства в размере 70% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________
  2. В течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Исполнителю остальные 30 % от Общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________

2.2.6. Исполнитель выставляет счет Заказчику в рублях.

2.2.7. Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п. 1.1. немедленно после осуществления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.2.1 настоящего договора.

3.2. Срок окончания Работ – ______ календарный день с момента получения авансового платежа.

3.3. Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный Договором срок с надлежащим качеством, соответствующим Договору и действующим стандартам.

3.4. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

3.5. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.7. Исполнитель вправе назначить представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам.

3.8. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

– иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в Договоре срок.

3.9. Исполнитель перед началом работ на объекте снимает размеры элементов помещения.

3.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет приемку помещения для последующей его отделки деревянными изделиями.

3.11. Если Исполнитель в ходе выполнения дополнительных указаний Заказчика, в рамках настоящего Договора, обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и увеличения общей стоимости Работ, то он обязан не позднее 1 (одного) дня с момента обнаружения, письменно сообщить об этом Заказчику.

3.12. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ в целях настоящего договора третьих лиц с отнесением ответственности за их действия, как за свои собственные.

3.13. Исполнитель обязан сдать Заказчику по акту сдачи-приемки выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик обязан обеспечить условия, необходимые для начала Работ, нормального их ведения и завершения в сроки, согласованные Сторонами в Договоре.

4.2. Заказчик обязан осуществить оплату Работ, выполняемых Исполнителем, на условиях, согласованных Сторонами в статье 2 Договора.

4.3. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, обеспечить получение согласований и разрешений, необходимых для производства Работ.

Читайте также:  Где провести независимую экспертизу телефона

4.4. Заказчик обязан рассмотреть предоставляемые Исполнителем документы о выполнении или корректировке Работ (в том числе Акт сдачи-приемки выполненных работ) и согласовать их в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их предоставления Исполнителем.

4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

5. ГАРАНТИИ.

5.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, составляет 12 месяцев, начиная со дня подписания Акта выполненных работ.

5.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:

При неправильной эксплуатации изделий, См. (правила эксплуатации изделий с элементами из массива древесины, Приложение № 3 к настоящему Договору.

При повреждении изделий в результате несчастного случая, затопления, пожара, и подобных причин.

При механических повреждениях, возникших по вине Заказчика.

5.3. В случае обнаружения несоответствия изделий качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного изделия в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня составления акта. Для составления указанного акта Исполнитель обязуется обеспечить явку своего полномочного представителя в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

5.4. В случае замены Изделия, гарантийный срок исчисляется с момента его (Изделия) поставки.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

6.1. При готовности изделий Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в двухдневный срок.

6.2. После завершения всех Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, Исполнитель должен сдать результаты Работ Заказчику.

6.3. Исполнитель, в течение трех дней после окончания Работ, обязан направить Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки Работ.

6.4. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого Акта подписать его, либо направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием необходимых доработок.

В случае мотивированного отказа от подписания Акта Стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроком их выполнения.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ по назначению.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.

7.2. Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку:

7.2.1. За просрочку выполнения графика работ в соответствии с п. 3.2. и 5.3. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от общей суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 30% от общей суммы договора.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.4. Требование уплаты неустойки является правом, а не обязанностью стороны, права которой нарушены.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Стороны договорились разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, с обязательным досудебным претензионным порядком их разрешения.

8.2. В случае не достижения согласия сторонами спор может быть передан на разрешение в Суд в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двух сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме по взаимному соглашению Сторон и подписаны уполномоченными на то представителями.

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.1.При расторжении настоящего Договора производятся взаиморасчеты между Сторонами.

10.3. Риск случайного повреждения изделий, оборудования и результатов Работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10.5. Во всех взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. До момента обмена подлинными экземплярами, действующими и имеющими юридическую силу, признаются экземпляры, скрепленные печатями и подписями и переданные посредством электронной почты.

10.7. Настоящий Договор содержит Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

10.7.1. Приложение № 1. Смета.

10.7.2. Приложение № 2. Чертежи деревянных изделий.

10.7.3. Правила эксплуатации изделий.

WWW.BELTREE.RU

+7 905 580 55 89

+7 499 714 99 97

Приложение № 1

К Договору № ______ от ____.___.201__ года.

НаименованиеЕд. изм.Кол-воЦенаСумма
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ВНИМАНИЕ !

Цвет и текстура изделия могут отличатся от реального образца, совпадение цвета 95 %.

Явные дефекты или несовпадения по цвету и рисунку принимаются на рекламацию до установки.

WWW.BELTREE.RU

+7 905 580 55 89

+7 499 714 99 97

Приложение № 3

К Договору № ______ от ____.____.201__ года

Правила эксплуатации изделий из массива древесины

Столярные изделия из массива (лестницы, мебель, арки, двери, и т.д.) предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 30-50% и температурой воздуха в пределах 15-25 градусов C выше нуля.

В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 30-50%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева.

При хранении и эксплуатации столярные изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

При эксплуатации необходим правильный уход за всеми лакированными поверхностями. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности столярные изделия рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели на восковой основе. Не допускается применять соду, порошки и пасты,

не предназначенные для ухода за изделиями. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью. Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Не следует ставить на поверхность изделий горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. В изделиях, имеющих крепления болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо подворачивать гайки, болты, шурупы.

Установка столярных изделий.

Изделия не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла. Установку или перестановку изделий следует производить только путем поднятия изделия за цокольную часть. Если при установке или перестановке изделий из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь подложить прокладку. В целях безопасности всегда прикрепляйте шкафы высотой более 1 метра к стене.

В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены ремонтные работы штукатурные, побелки и др.

Примерная форма договора подряда на изготовление мебели по индивидуальному заказу (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

место заключения договора.

Как заполнять договор подряда?

В договор подряда вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Сведения о заказчике и подрядчике: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Для юридических лиц указываются их реквизиты, а также сведения о том, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием работ, которые обязан выполнить подрядчик, сроков и порядка их сдачи, стоимости.
  • Порядок оплаты выполненных работ.
  • Информацию о сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Получите КУБ онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Самые важные условия договора

Екатерина Лущик: далее я расскажу об условиях, которые обязательно должны быть оговорены сторонами и зафиксированы:

Тут всё просто. Продавец обязуется изготовить и передать в собственность заказчика кухонный гарнитур согласно со спецификацией и эскизом, которые прилагаются к договору.

  • Спецификация – таблица с перечнем материала, цвета всех комплектующих элементов кухни (корпус, основа фасадов, покрытие фасадов, столешница, ручки, стекла, планки, ножки, подсветка, другая фурнитура).
  • Эскиз – рисунок-схема кухни в собранном виде с отмеченными замерами.

Наличие этих дополнений обязательно и они должны быть подписаны обеими сторонами.

Андрей Белов: Прошу обратить внимание на то, что договор – это соглашение . Это значит, что условия не могут навязываться одной из сторон, и если вы, как заказчик, хотите изменить какое-либо условие, то можете настоять на этом.

Важно сразу уточнить моменты по поводу доставки и установки кухни . Хорошо, когда эти услуги сразу предусмотрены в договоре и включены в озвученную стоимость изделия. Если в договоре идет речь только об изготовлении кухни и ни слова о доставке и установке – будьте готовы к дополнительным расходам.

Договаривайтесь о точной дате окончания работ и что именно имеется в виду под окончанием работ (подписание акта об установке кухни).

Катерина Лущик отмечает, что такие формулировки как: на протяжении 60 дней, не раньше двух месяцев – это весьма размытые формулировки и дают дополнительные поводы тянуть время, ссылаясь, к примеру, на выходные и праздничные дни.

Порядок, размер, способ оплаты

  • Рекомендуем договориться о частичной предоплате в виде аванса . Проследите, чтобы предоплата не именовалась в договоре как залог. По законодательству, аванс входит в сумму общего платежа, а залог – нет.
  • Полный расчет следует производить только по завершению установки всех предметов кухонного гарнитура.
  • Если кухня пришла в комплектации, которая не соответствует условиям, прописанным в договоре – то заказчик имеет право не оплачивать ее стоимость пока исполнитель не исправит ситуацию. В случае осуществления полной или частичной предоплаты – заказчик имеет право требовать вернуть деньги.
  • Факт передачи денег должен подтверждаться квитанцией или распиской.

Если кухня пришла в комплектации, которая не соответствует условиям, прописанным в договоре то заказчик имеет право не оплачивать ее стоимость пока исполнитель не исправит ситуацию.

Договор изготовления мебели на заказ

В первом речь идёт о предмете договора. Т.е. он своим присутствием даёт понять о чём вообще договариваются две стороны. Кратко и понятно излагается суть сотрудничества и на каких условиях это сотрудничество будет проходить.

Во втором разбираются подробно обязанности обеих сторон. По договору, исполнитель обязан предоставить полную информацию о параметрах мебели, сроках исполнения и согласовать дату доставки. Заказчик обязан внести предоплату и доплату, перед доставкой.

В третьем речь идёт об ответственности сторон. Три абзаца посвящено ответственности исполнителя за качество мебели и нарушения сроков выполнения.По договору на изготовление мебели, заказчик отвечает за задержку внесения оставшейся суммы.

В четвёртом мы узнаем об освобождении от ответственности обеих сторон при форс-мажорных обстоятельствах. Что это такое сейчас наверное знает каждый школьник, когда лет десять назад этот пункт мне казался каким-то фантастическим.

В пятом рассматриваются возможные разрешения споров между сторонами. Говорится о том, что стороны обязаны принять все меры к перемирию путём переговоров между собой. А также о возможности урегулирования спорных вопросов с помощью закона.

Шестой пункт называется «Прочие условия». Речь идёт о любых изменениях в договоре на изготовление мебели, которые должны быть обязательно согласованны обеими сторонами и естественно оформлены письменно. Иначе они не имеют юридической силы.

В последнем седьмом оговариваются дополнительные услуги. К дополнительным услугам относятся: доставка, подъём на этаж и монтаж мебели. Стоимость дополнительных услуг не входит в стоимость изделия. И размер дополнительных услуг формируется от цены мебели на заказ.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории.

Договор на изготовление мебели

В данном разделе вы сможете ознакомится с договором, который мы подписываем с клиентом перед тем как принять заказ.
Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться. Договор подписывается в двух экземплярах. Со стороны исполнителя (Мебельарт) перелагаются реквизиты, подпись директора и печать. Так же по требованию клиента ему предоставляются копии документов и сертификаты качества материала и фурнитуры.

Договор Подряда №____от __________ 2015 г.

СПД ……. Д.М, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (Приложение 1), в дальнейшем «Мебель».
  2. Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику в собственность Мебель согласно разработанного и утверждённого дизайн проекта, в количестве и ассортименте в соответствии с эскизом (Приложение 1)и спецификацией (Приложение 2) являющимися неотъемлемой частью данного договора, а Заказчик оплатить и принять мебель.
  3. Исполнитель обязуется выполнить дополнительные услуги: доставка, монтаж, установка

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Общая сумма договора, ( цена изготовления, фурнитуры и комплектующих, включая доставку) является договорной и составляет ________________ грн.(_____________________________________________________________________________________________________________гривны), Оплата производится Заказчиком путем внесения денег в кассу исполнителя.

2.Заказчик, в момент подписания Договора, вносит предоплату 70 % от обший суммы Договора, что составляет_______________грн_____________________________________________________________________________________________(гревны), оставшиеся 30 % в размере _____________грн____________________________________________________________________________________________(гривны) вносятся Заказчиком в день доставки мебели.

3.В случае изменения размеров мебели или условий установки общая стоимость мебели может измениться. В таком случае договор должен быть переоформлен в части обшей стоимости.

В таком случае договор должен быть оформлен заново.

Договор на производство мебели под заказ

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий:
– Шкаф купе “Stenli” – 1 изделие. (либо Мебельный комплекс (прихожая) – 1 комплект.)
1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком, данные отмечаются в Эскиз-заявке, которая является неотъемлемой частью данного договора и, в соответствии с которой производитель выполняет заказ.
[1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком (см. п.6.2.1 настоящего Договора).]
1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет ____ руб. (_____________ рублей, 00 коп.).
2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 70% от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ____ руб.
2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет ___ руб. и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. Срок изготовления и доставки изделия
3.1. Срок изготовления изделия 14-16 рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2. настоящего Договора.
3.2. Доставка и установка производится в течение 1-5 дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.
3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

Читайте также:  Анкета на визу в Нидерланды: как заполнить, образец

4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется.
4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.
4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.
4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.
4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.
4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.
4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.
4.2. Заказчик обязуется.
4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.
4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.
4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.
4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Порядок доставки, установки и приемки изделия
5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: ___________________
5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.
5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.
5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.
5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.
5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
5.6. Гарантийное обслуживание составляет 12 (двенадцать) месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.
5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.
5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.
6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).
6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).
6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 (пп.3.1, 3.2) настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.
6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. Условия расторжения и изменения договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.
8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.
8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.
8.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.

Договор на производство мебели под заказ

Договор _____________

на изготовление мебели

«____»____________ 2016 г.

________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТРИЭМ», в лице директора Зайцева А.А., действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.

1.2. Наименование производимой продукции:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Цена договора и условия оплаты

2.1. Цена договора производимой продукции составляет ___________________рублей

2.2. Доставка и монтаж производятся за счёт исполнителя.

2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет «Исполнителя».

2.4. Форма оплаты:
— Предоплата _____________ ( ________________________________________ ) рублей вносится «Заказчиком» в кассу или на расчетный счет «Исполнителя» в день подписания договора.
— Оставшаяся сумма в размере _____________ ( _____________________________________ ) рублей должна быть внесена в кассу или на расчетный счет «Исполнителя» в день подписания сторонами Акта выполненных работ.

  1. Обязанности сторон

3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».

3.2. Изменения эскиза согласуются с «Заказчиком» в письменном виде.

3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.

3.4. Срок изготовления продукции составляет _______ рабочих дней с момента предоплаты.

3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.

3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.

3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.

3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и в случаях самостоятельной установки изделия.

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.

  1. Штрафные санкции

4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.

4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.)

4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 0,1% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.

  1. Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.

  1. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами.

6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.

6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    1. Юридические адреса и реквизиты сторон

_________________ / __________________ /
/подпись/

Юридические адреса и реквизиты сторон.

Договор на заказ мебели

Планирую приобрести мебель под заказ.

В торговом предприятии мне дали на подпись договор в котором есть следующий пункт:

“В случае необоснованного отказа покупателя от доставленного товара, делается отметка в накладной на товар и продавец возвращает покупателю фактически уплаченную за товар сумму после продажи товара за вычетом 50% от стоимости товара, взимаемой с покупателя в качестве штрафа”

Законен ли данный пункт в договоре и обязан ли я его выполнять если подпишу договор?

    права покупателя, отказ от мебели
  • Поделиться

Ответы юристов ( 6 )

  • 766 ответов
  • 303 отзыва

Добрый день, Дмитрий.

В соответствии со статьей 32 Закона о защите прав потребителей,

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Но такие расходы должны быть подтверждены документально.

такого понятия как «штраф» за отказ законодательством не предусмотрено, а 50% может быть слишком много для покрытия расходов изготовителя.

  • 542 ответа
  • 262 отзыва

В соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Таким образом, данный пункт основан на норме гражданского кодекса.

При этом, если исключить данный пункт из договора, то по норме закона при отказе от товара на стадии, когда товар полностью готов, Вы обязаны будете уплатить подрядчику всю установленную цену, поскольку весь заказ выполнен.

Однако следует иметь в виду, что данное условие действует исключительно при отказе от исполнения договора без указания причин, в любое время по Вашему желанию. Если же в товаре будут обнаружены недостатки, которые не были с Вами оговорены, то Вы сможете вернуть такой товар Подрядчику и потребовать возврата стоимости работ на основании Закона о защите прав потребителей.

  • 398 ответов
  • 99 отзывов

Здравствуйте. Согласно Правилам продаж товаров п. 22, утверждённым Постановлением Правительства РФ № 918, ст. 497 Гражданского кодекса РФ при заказе мебели по образцу или на основании ознакомления покупателя с его описанием, каталогом товаров и т.п., предложенным продавцом, заказчик вправе отказаться от товара при условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению заключенного Договора. В случае отказа покупателя от покупки или заказа на изготовление мебели по Договору до передачи ему товара, а также внесения каких-либо изменений в ранее оформленный заказ или покупку, – покупатель обязан возместить Продавцу часть цены (по определению изготовителя) от стоимости товара за работу и фактически понесенные производителем расходы, связанные с исполнением обязательств по заключенному с покупателем Договору.

В случае обнаружения недостатков, которые не были с Вами оговорены, Вы сможете вернуть такой товар и потребовать возврата стоимости на основании Закона о защите прав потребителей.

  • 1562 ответа
  • 934 отзыва эксперт

В соответствии со ст. 16 Закона о защите прав потребителей:

1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.

1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами.

2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

3. Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре, предусмотренная статьей 10 настоящего Закона, а также предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара.

4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней.В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

5. Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара установлены положениями, предусмотренными статьями 18 — 24 настоящего Закона.

717 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено договором подряда , заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Добавить комментарий