Договор на выполнение дизайнерских работ

Договор на выполнение дизайнерских работ

Договор на выполнение дизайнерских работ

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполняет дизайнерские работы в помещении Заказчика, расположенное по адресу: [вписать нужное] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

2. Порядок выполнения работ и осуществления расчетов

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение N [вписать нужное]), подписанное уполномоченным представителем, а также другие материалы, необходимые для выполнения данного Технического задания.

2.2. Срок исполнения работ [вписать нужное] календарных дней с момента перечисления Заказчиком суммы предоплаты, указанной в п. 2.3. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Общая стоимость работ по Договору согласно Техническому заданию составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

2.4. Заказчик производит предоплату за выполнение работ в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.5. Оставшаяся сумма выплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.6. Заказчик перечисляет денежные средства, указанные в п. 2.5. настоящего Договора, не позднее [значение] дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и предоставить результаты работ в установленный срок Заказчику. Качество работ должно соответствовать требованиям Технического задания Заказчика;

3.1.2. незамедлительно проинформировать Заказчика и до получения от него соответствующих разъяснений приостановить работы для обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае выполнения Исполнителем его указаний, а также об иных обстоятельствах, угрожающих качеству выполнения Работ.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик своевременно не обеспечит его необходимыми материалами и информацией для производства работ, а также в установленный срок не перечислит суммупредоплаты, указанную в п. 2.4.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. принять и оплатить результат работ, выполненных Исполнителем, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. предоставить Исполнителю необходимые исходные материалы в срок не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами Договора;

3.3.3. рассмотреть представленные результаты работ и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо об отказе от нее, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере [значение] процентов от стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, указанного в п. 2.5. настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере [значение] процентов от суммы задолженности, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, решений государственных органов, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по настоящему Договору и если эти обстоятельства возникли после подписания настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7.2. Все споры и разногласия сторон по возможности будут разрешаться путем переговоров. При невозможности достижения согласия спор должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд [наименование суда, в котором подлежит рассмотрению спор].

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

7.4. Приложения к договору:

8. Адреса и реквизиты сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

[вписать нужное] [вписать нужное]

План-задание на дизайнерский проект

(К Договору на выполнение дизайнерских работ)

[число, месяц, год]

Адрес помещения: [вписать нужное]

Наименование помещения: [вписать нужное]

Общая площадь: [значение] кв. м.

Цель проекта: [вписать нужное]

Требования к помещению для проведения дизайнерских работ: [вписать нужное]

Требования к дизайн-проекту: [вписать нужное]

1. Обмерный план

2. Монтажный план

3. План раскладки паркета

4. Раскладка керамической плитки по полу

5. Раскладка керамической плитки по стенам

6. План размещения электрического оборудования с привязкой розеток и выключателей

7. План потолка с расстановкой освещения

8. Аксонометрические чертежи, развертки стен

9. Спецификация отделочных и декоративных материалов

10. Спецификация мебели, аксессуаров

[вписать нужное] [вписать нужное]

[вписать нужное] [вписать нужное]

Акт сдачи-приемки результатов работы

к Договору на выполнение дизайнерских работ

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. Исполнитель выполнил следующие дизайнерские работы, предусмотренные договором на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью договора: [вписать нужное] и передал результат выполнения работ Заказчику.

2. Заказчик принял следующие выполненные работы по договору на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год]: [вписать нужное]

3. Качество выполненных работ соответствует Техническому заданию, выданному Заказчиком Исполнителю. Претензий к качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работы, установленных Сметой работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _____ (_________) рублей за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.

право использовать произведение под фирменным наименованием, производственной маркой и товарным знаком Заказчика;.

Образец договора на разработку дизайн-проекта
от ООО “Поларис”

ДОГОВОР № 00/00/00

НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

г. Москва ” ” 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью “Поларис”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________ , действующего на основании _____, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор оказания услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект интерьера помещения и оформить проектно-техническую документацию на объект, расположенный по адресу:________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

1.3. Виды работ, объем, содержание и срок разработки проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: Заданием на проектирование (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в течение 37 рабочих дней в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2) с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 3.2.1. настоящего Договора.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) перечисления авансового платежа и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.3.1 настоящего Договора.

2.3. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 2.1. настоящего Договора.

2.4. По соглашению сторон Договор может быть продлен на новый срок.

2.5. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 6 настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость разработки дизайн-проекта составляет: _______________________ рублей.

при площади помещения равной ______________________________________________ м 2 .

Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Исполнителем замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров из расчета _______ руб. за 1 м 2 , для помещений площадью более 70м 2 .

3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.2.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и обеспечение его исполнения Заказчик, в течении трех банковских дней после подписания настоящего договора дизайн проекта выплачивает Исполнителю Аванс в размере 50 % от суммы. указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей.

3.2.2. Второй платеж, в размере 30 % от суммы, указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей, Заказчик оплачивает после согласования 2-го этапа, согласно Графику выполнения работ (Приложение №2).

3.2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее трех банковских дней после полного их завершения и подписания акта сдачи-приемки.

3.3. В случае если Заказчик не принимает работу в течение 7 дней после ее передачи, и при этом не предоставляет мотивированных письменных претензий относительно качества и полноты документации, он обязан выплатить полную сумму, указанную в п.3.1.

3.4. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменениями их объёмов и видов, установлены в п.6.2.

3.5. Форма оплаты – наличный и безналичный расчет.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. По требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения работ.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в принятую им проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. Устранить возникшие по вине Исполнителя дефекты (недостатки) в проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.2. Досрочно завершить работу по настоящему Договору с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.2.3. Производить фото- и видеосъемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика.

4.2.4. Публиковать реализованный проект в специализированных печатных изданиях, размещать в сети Интернет, а также имеет полные авторские права на данный проект.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:

4.3.2. Предоставить Исполнителю заполненное и подписанное техническое задание (Приложение № 3) до начала разработки дизайн-проекта.

4.3.3. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.3.5. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

Читайте также:  Составление исковых заявлений в суд в Новосибирске

4.3.6. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

4.4.7. Предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Назначить уполномоченное лицо для представления его интересов по-настоящему Договору.

4.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о ходе проведения работ по настоящему Договору.

4.4.3. Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким – либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.

5.4. В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, Исполнитель не несет ответственность за сроки и качество работ.

5.5. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным дизайн – проектом.

6. Изменение условий реализации проекта

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

6.2. Повышение договорной цены, вызванное дополнительными работами в результате изменения Заказчиком объёмов работ (глубины проработки проекта), оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Дата завершения работ сдвигается соразмерно сроку выполнения Исполнителем дополнительных работ, доработки проекта по требованию Заказчика, а также в случае просрочек со стороны Заказчика по части принятия решений, на время просрочки.

6.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по-настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую сторону.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, Исполнитель и Заказчик в течение 10 (десяти) дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

8. Авторские права

8.1. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель.

8.2. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Исполнитель.
8.3. При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в том числе бессрочное исключительное право использования предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных ст.16 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1. При этом Заказчик обязуется, чтобы в рекламных объявлениях, различных публикациях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Исполнитель.
8.4 Исполнитель может использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет сайте компании, в рекламных материалах, предварительно уведомив Заказчика.

9. Общие условия

9.1. Разногласия по Договору решаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

9.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на проектирование.

Приложение № 2 – График выполнения работ.

Приложение № 3 – Техническое задание.

10. Сроки действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю, при условии полной оплаты фактически выполненной работы.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, в одностороннем порядке, при отсутствии оплаты авансового платежа в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Ф.И.О: ______________________

Адрес регистрации: _____________

Дата выдачи: ___________________

12. Подписи Сторон

ООО “Поларис

115191, г.Москва, ул. 2-я Рощинская,

ИНН/ КПП __7725834415/772501001

ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва

от “__” ___________ 2017 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Содержание материалов, передаваемых Заказчику:

2. Обмерный чертеж

3. План демонтажа конструкций

4. План монтажа конструкций

5. План помещений после перепланировки

6. План расстановки мебели и оборудования

7. План потолков (с указанием отметок и узлами)

8. План полов (с указанием отметки пола, типа напольного покрытия, раскладки и размеров)

9. План монтажа осветительных приборов (с указанием типов)

10. План электрокоммуникаций с привязками (указывается месторасположение розеток и электровыводов)

11. Схема управления освещением (с указанием включения групп светильников)

12. Схема расположения отопительных приборов и теплых полов

13. Схема расположения выводов водоснабжения и канализации

14. Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования

15. Схема маркировки разверток

16. Развертки стен

17. План с маркировкой дверей

18. Спецификация дверей

19. План маркировки подоконников

20. Ведомость отделки помещений (материалы)

21. Ведомость осветительных приборов

22. Ведомость розеток и выключателей

23. Необходимые узлы сложных конструкций

24. Визуализация помещений

25. Смета на дизайн проект

Состав и формат материалов, передаваемых Заказчику:

Проектные материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе – в 1-м экземпляре.

Текстовые материалы в электронном виде передаются в формате doc, графические материалы в электронном виде передаются в формате pdf, jpg.

Ведомость отделки помещений материалы.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения ( ), общей площадью м. кв., находящегося по адресу: (далее по тексту – «Помещение»).

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием на разработку дизайн-проекта помещения (Приложение №1 к настоящему договору), составом дизайн-проекта помещения (Приложение №2 к настоящему договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта помещения (Приложение №3 к настоящему договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к настоящему договору).

1.3. Работы, не учтенные в приложениях №1, 2, 3, 4, при возникновении необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Риск случайной гибели или порчи результата работ с момента подписания акта приемки-передачи работ несет принявшая Сторона.

ДОГОВОР дизайнерских услуг

ДОГОВОР

на оказание дизайнерских услуг

г. Самара «__» ________ 2016 г.

Дизайнер ____________________________, _______ г.р., паспорт серии 34 09 №938455

выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары

от 01.12.08., зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Ленина 113, в дальнейшем именуемый

Исполнитель, с одной стороны, и____________________________, _________ г.р., паспорт

серии ________________ __________________________________________________________

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем

Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика

оказать услуги, указанные в п.1.2.настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение работ полного комплекта документации

по дизайнерской разработке интерьера и спецификаций материалов (мебели, аксессуаров, других

предметов интерьера и оборудования, по договоренности), рабочей документации, необходимой для

реализации этого проекта, которые по согласованию с Заказчиком будут использованы при

создании интерьера (п. 3.3), а также полного авторского сопровождения проекта.

1.3 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет рублей ( тысячи рублей 00 копеек) и

оплачивается в соответствии с п.п.2.2 настоящего Договора.

2.2. Оплата по Договору производится в два этапа:
I этап – авансом в размере рублей ( рублей 00 копеек) в день заключения настоящего

Договора и II этап рублей ( тысяч рублей 00 копеек), по факту принятия всех

проектных работ.

В случае задержки выплаты аванса, сроки выполнения работ по настоящему Договору переносятся на

количество дней задержки.

2.3. Стоимость, непредусмотренных в настоящем Договоре работ или затрат, выявленных в процессе

выполнения работ, определяется двусторонним соглашением и оплачивается дополнительно.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право на ознакомление с ходом подготовки и проведения работ по настоящему Договору.

3.2. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ по настоящему Договору в случае

невыполнения Заказчиком п.п.2 настоящего Договора.

3.3. Обязанности Исполнителя:

3.3.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику Дизайнерскую разработку на условиях и в сроки (п. 5.0),

указанные в настоящем Договоре.

3.3.2. Передать Заказчику полный комплект документации в следующем объеме:

1. Об мерочный план (план расположения стен с размерами)

2. Кладочный план (план вновь возводимых конструкций и перегородок)

3. План расстановки мебели с экспликацией помещений

4. План пола с покрытием (привязки по полу)

5. План размещения теплого пола (если необходимо)

6. План потолка с покрытием (привязки по потолку)

7. План потолка с расстановкой и привязкой освещения.

8. План расключения и привязки освещения, и датчиков теплого пола (если необходимо).

9. План расстановки и привязки розеток и электра выводов.

10. План расположения и привязки сантехнического оборудования и кондиционеров.

11. План расстановки маяков разверток.

12. Развертки по стенам (с доп. привязками и высотами)

13. Разрезы по потолкам, стенам, конструкциям (если необходимо)

14. Полный пакет визуализации интерьера

15. Ведомость чертежей.

16. Ведомость отделки помещений (по каждому отдельно)

17. Ведомость лакокрасочных покрытий и отделочных материалов ( с указанием мест расположений,

Авторский надзор включен в стоимость данного договора и осуществляется до полного окончания

ремонтных работ (не более 6 месяцев с момента подписания договора).

3.4. Обязанности Заказчика

3.4.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения

работ по настоящему Договору.

3.4.2. При изменении условий, сроков или корректировке задания, Заказчик обязан возместить

Исполнителю понесенные последним затраты.

3.4.3. При получении результата работ, в случае надлежащего исполнения, Заказчик обязан

подписать Акт сдачи-приемки работ и оплатить выполненные исполнителем работы согласно

п.п.2 настоящего Договора в срок не позднее трех календарных дней.

3.4.4. Одностороннее прекращение Заказчиком договорных отношений обязывает его оплатить в

полном объеме стоимость работ по настоящему Договору.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства

по настоящему Договору, несет предусмотренную законом ответственность по нему, если

не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие

непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых

обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения всех работ и

Читайте также:  Рабочая виза в Израиль: легальная работа для россиян

расчетов. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

5.2. Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение

30 рабочих дней с момента подписания договора (срок исполнения обязательств по договору

может быть уменьшен или увеличен, до согласования с заказчиком)

5.3. Сроки по видам работ:

1. Перепланировка 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного

согласования заказчиком)

2. Визуализация объекта 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до

полного согласования заказчиком)

3. Рабочая документация (п. 3.3.4) 10 дней. (может уменьшиться в зависимости от

сложности объекта)

6. Особые условия

6.1. При возникновении, по вине Заказчика ситуации, когда выполнение работ по настоящему

Договору невозможно, услуги Исполнителя оплачиваются в полном объеме.

6.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих

одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон.

Исполнитель: ___________________________

«___» _____________ 2016г.

Заказчик: _________________________

План расположения и привязки сантехнического оборудования и кондиционеров.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, указанного в пункте 4.1. настоящего Договора, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Работ за каждый час просрочки, но не более 3% от стоимости работ настоящего Договора.

6.2. За ненадлежащее качество работы, Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.3. За несвоевременную оплату выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от цены не оплаченной работы за каждый час просрочки, но не более 3% от стоимости работ настоящего Договора.

6.4. В случае, когда возникает невозможность исполнения данного Договора по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Исполнитель возвращает Заказчику полученную предоплату, за вычетом фактически понесенных им в связи с данным Договором расходов.

6.5. В случае, одностороннего расторжения данного Договора Заказчиком, либо невозможности его исполнения по вине Заказчика или по вине обстоятельств, за которые несет ответственность Заказчик, Исполнитель удерживает внесенный Заказчиком задаток в качестве неустойки.

6.6. В исключительном случае, при отсутствии материала (например, определенного типа воздушных шаров) у поставщиков, Исполнитель имеет право, по согласованию с Заказчиком, произвести замену такого материала на максимально подобный. При этом производится пересчет стоимости заказа с изменением суммы данного Договора, либо, по требованию Заказчика, данный Договор расторгается с возвратом Исполнителем Заказчику всей внесенной им предоплаты. Любые прочие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще на то уполномоченными представителями сторон.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае, если их обязательства по настоящему Договору не могут быть исполнены вследствие непреодолимой силы.

В случае, когда возникает невозможность исполнения данного Договора по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Исполнитель возвращает Заказчику полученную предоплату, за вычетом фактически понесенных им в связи с данным Договором расходов.

Договор на выполнение дизайнерских работ

В заключение первого этапа заказчик получает к двум вышеупомянутым элементам проекта план расстановки мебели и оборудования.

Что касается сроков. Необходимо оговорить не только общие сроки проектирования, но и сроки согласования. Т.е заказчик должен понимать, что, затягивая согласование, он может получить от дизайнера уведомление, что срок сдачи этапа или проекта может быть увеличен на время просрочки согласования. При этом, по условиям договора заказчик обязан получить проектный материал лично или по электронной почте, которая обозначена в реквизитах заказчика. И то, что почта может быть взломана, заменена или просто не просмотрена – не должна волновать дизайнера, это не его проблемы и причиной несогласования быть не могут.

Так же условиями договора должна быть исключена волокита. Т.е, если правки, требуемые заказчиком выполнены, то дальнейшие правки, не вошедшие в срок согласования – либо увеличение сроков, либо дополнительная оплата (либо и то, и другое).

Необходимо сразу оговорить, что проектные работы не предусматривают индивидуальное проектирование лестниц, витражей, эскизы росписи и панно, индивидуальных элементов мебели и освещения и т.п. «плюшек», необходимость которых предполагает дизайн интерьера. Как вариант, эскизы на данные виды работ – от 10% стоимости их изготовления и реализации в натуральном исполнении.

Так же стоит обозначить, что инженерные проекты, сметы (калькуляция может войти в проект в объеме 3-го этапа, но тут уж как договариваетесь. Обычно это входит в объем комплектации объекта) – тоже отдельная работа, которая выполняется иными смежными специалистами и оплачивается отдельно.

Надеюсь, что данный пост поможет многим. И не только новичкам в нашем непростом деле.

Это идеальные ребята Они могут потом получив проект заказать изменений, через некоторое время, на новый проект При этом, у них есть чёткая позиция по поводу того что они хотят.

Договор на выполнение дизайнерских работ

ДОГОВОР N ___ на выполнение дизайнерских работ.

Договор на выполнение дизайнерских работ

г. Москва «___»_______2017 г.

Гражданин(ка) Российской Федерации____________________________, ___________ года рождения, паспорт РФ _____________выдан _________________________________ __________дата выдачи___________, зарегистрирован по адресу:____________________, ___________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Закалата Мария Викторовна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 №015614941, выданного МИФНС №46 по г. Москве 29 января 2014 года, за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 314774602900259, ИНН 434579987736, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора.

4. Качество работ

Что же в итоге получит заказчик? Каким требованиям должен соответствовать дизайн-проект и какие документы в обязательном порядке должен содержать?

К сожалению, конкретные требования к дизайн-проектам законодательно не установлены, поскольку деятельность дизайнера носит в основном творческий и авторский характер. ГОСТы и СНиПы, регламентирующие проектную деятельность, относятся в большей степени к строительному проектированию и применяются чаще всего к общественным помещениям.

Поэтому состав и качество дизайн-проекта определяется в большей степени соглашением и договоренностями сторон, чем какими-либо установленными нормами. Зачастую дизайнер предоставляет клиенту образец дизайн-проекта для понимания того, что в итоге получит заказчик и в каком виде будут переданы оговоренные чертежи и документы.

Однако в любом случае при разработке планировочных решений дизайнер обязан соблюдать строительные нормы, касающиеся организации пространства – местные законодательные акты о переустройстве или перепланировке жилых и нежилых помещений, требования к помещениям, содержащим газовые приборы, особенности размещения отопительных приборов и иные нормы.

Авторские права дизайнера.

Образец договора на оказание дизайнерских услуг

Подписание акта приема-сдачи Услуг производится не позднее 3-х дней после предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформленной проектной документации ЗАКАЗЧИКУ.

Договор на выполнение дизайнерских работ

ДОГОВОР №_______________

на выполнение дизайнерских работ

г. Ростов-на-Дону “____” ____________ 200__

. К. действующий на основании св-во № , именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и ___________________________________________________

действующ___ на основании _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполняет дизайнерские работы в помещении Заказчика, расположенное по адресу: ___________________________________________________________________________________

в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

2. Порядок выполнения работ и осуществления расчетов

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение ), подписанное уполномоченным представителем, а также другие материалы, необходимые для выполнения данного Технического задания.

2.2. Срок исполнения работ 20 календарных дней с момента перечисления Заказчиком суммы предоплаты, указанной в п. 2.3. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Общая стоимость работ по Договору согласно Техническому заданию составляет _____________ (___________________________________________)рублей.

2.4. Заказчик производит предоплату за выполнение работ в размере 40 процентов от суммы, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.5. Оставшаяся сумма выплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.6. Заказчик перечисляет денежные средства, указанные в п. 2.5. настоящего Договора, не позднее 5 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и предоставить результаты работ в установленный срок Заказчику. Качество работ должно соответствовать требованиям Технического задания Заказчика;

3.1.2. незамедлительно проинформировать Заказчика и до получения от него соответствующих разъяснений приостановить работы для обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае выполнения Исполнителем его указаний, а также об иных обстоятельствах, угрожающих качеству выполнения Работ.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик своевременно не обеспечит его необходимыми материалами и информацией для производства работ, а также в установленный срок не перечислит сумму предоплаты, указанную в п. 2.4.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. принять и оплатить результат работ, выполненных Исполнителем, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. рассмотреть представленные результаты работ и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо об отказе от нее, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 3-х процентов от стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, указанного в п. 2.5. настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 3-х процентов от суммы задолженности, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, решений государственных органов, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по настоящему Договору и если эти обстоятельства возникли после подписания настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7.2. Все споры и разногласия сторон по возможности будут разрешаться путем переговоров. При невозможности достижения согласия спор должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание Приложение , подписанное уполномоченным представителем, а также другие материалы, необходимые для выполнения данного Технического задания.

Образец договора на оказание дизайнерских услуг

1 от стоимости работ, за каждый день просрочки, но не более 10 от стоимости работ.

Образец договора дизайна

Договор №_____

на разработку дизайн – проекта интерьера

г. Красноярск «__» ________ 201_ года

Полатовский Сергей Николаевич, паспорт 07 99 124037, выдан ОВД Октябрьского района г.Красноярска 15.12.1999г., именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Управляющий «Студией Современного Ремонта» – индивидуальный предприниматель Кулешов Игорь Викторович, действующий на основании Свидетельства 24№006239146, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Термины и определения

Для целей настоящего Договора, указанные ниже термины, будут обозначать или пониматься следующим образом:

Дизайн-проект – комплекс услуг, описанных в п.2.3 Договора, по разработке концепции (концептуального решения) художественного оформления интерьера, включающий создание эскиза дизайн-проекта и разработку проектной документации.

Читайте также:  Выписка из лицевого счета квартиросъемщика

Концептуальное решение – это несколько вариантов эскиза, наглядно иллюстрирующего принципы объёмно-пространственной и цветовой организации помещения.

Эскиз дизайн-проекта – цветной эскиз (рисунок) объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта концептуального решения, сопровождающийся пояснительной запиской.

Проектная документация – все необходимые чертежи для реализации Эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п., а также ведомость материалов, рекомендуемых для использования при реализации Эскиза дизайн-проекта (без указания их цен).

Планировочные решения – варианты перепланировки помещения.

Документация – планировочные решения, эскиз дизайн-проекта, проектная документация.

Цена договора – сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за дизайн-проект.

Акт – акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта, согласно которому Исполнитель передает Заказчику документацию.

Задание на дизайн-проект-письменно оформленное и утвержденное Заказчиком задание по установленной форме (Приложением №1 к Договору), в котором содержатся все требования к дизайн-проекту, а также все необходимые данные и документы для выполнения дизайн-проекта (задание на выполнение проектных работ может быть по поручению Заказчика подготовлено Исполнителем). В этом случае задание становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком (п.1. ст. 759 ГК РФ).

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения (квартиры), общей площадью 110,58 кв. м., находящегося по адресу:

г.Красноярск, ул ул. Вильского, д.18 «а» – кв.7

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего Договора, определены техническим заданием на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору), составом дизайн-проекта (Приложение №2 к Договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта (Приложение №3 к Договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору).

1.3. Работы, не учтенные в Приложениях № 1, 2, 3,4 настоящего договора, выполняются на основании дополнительных соглашений к Договору.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) получения аванса со­гласно п. 3.5.1 настоящего договора.

2.2. Срок выполнения дизайн-проекта/ эскизного проекта (нужное подчеркнуть): ___( ) рабочих дней.

2.3. Исполнение дизайн-проекта осуществляется в соответствие с заданием на дизайн-проект и включает в себя комплекс следующих услуг:

2.3.1 Обмеры помещения и предоставление планировочных решений.

2.3.2. Разработка эскиза дизайн-проекта.

2.3.3. Разработка проектной документации к дизайн-проекту.

2.4. Документация к каждой из вышеперечисленных услуг письменно согласовывается с Заказчиком.

2.5 Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемого в рамках настоящего договора дизайн-проекта, производится в заранее (за 1 день) согласованное Сторонами время.

2.6. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.2.2. настоящего договора.

2.7. По соглашению Сторон Договор может быть продлен на новый срок.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

3.2. Указанная в п. 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего Договора, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.

3.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в п. 2.1 Договора на основании задания на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору).

3.4. Договорной ценой не учтены расходы, связанные со стоимостью услуг сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации.

3.5. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.5.1. В день подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю Аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к обмерам помещений и работам над эскизом дизайн-проекта.

3.5.2. В день утверждения эскиза дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю промежуточный аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к работам над Проектной документацией дизайн-проекта.

3.5.3. В день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю оставшуюся сумму в размере 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель передает на разработанный дизайн-проект комплект документов согласно Приложению№ 2 к настоящему Договору.

4. Обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. В установленный Договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн–проект помещения, разработанный на основе Приложений №1, 2,3,4 к Договору.

4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению условий настоящего Договора.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора.

4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.4. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.

4.5. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.

4.6. Заказчик обязуется:

4.6.1. Передать Исполнителю до начала работ план помещения (выкопировку из технического паспорта/строительного проекта).

4.6.2. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.6.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.6.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.6.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-про­екта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему Договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.

4.7. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.

4.8. Заказчик обязан предупредить письменно Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем Договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.

5.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ.

5.3. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

5.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи–приемки выполненных работ (этапа) с приложением 2 (Двух) экземпляров проектной документации.

5.5. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя дизайн–проекта или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи–приемки работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.

5.6. По истечении 5 (Пяти) рабочих дней, определенных п.5.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного Акта сдачи–приемки и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта сдачи–приемки работ.

5.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.5Договора) он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы Договора.

7. Форс–мажор

7.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс–мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.

7.2. Наступление форс–мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс–мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.

7.3. Освобождение какой–либо из сторон от ответственности вследствие действия форс–мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненад­лежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоя­тельств.

7.4. Если действие форс–мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 (Тридцать) дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего Договора. При этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при отсутствии вины Исполнителя, письменно уведомив его не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. При расторжении настоящего Договора Заказчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенной работы.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего Договора, а именно:

– не приступил к работам в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком;

– не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем Договоре.

8.5. При расторжении настоящего Договора по вине Заказчика, Исполнитель вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.

8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего Договора:

– нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.5. настоящего Договора;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.6 настоящего Договора;

– отсутствие Заказчика или уполномоченного представителя без уважительной причины, подтвер­жденной документально, по указанному в настоящем Договоре адресу в течение 15 (Пятнадцати) дней.

9. Общие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой из Сторон.

9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание на разработку дизайн – проекта.

Приложение № 2 – Состав дизайн – проекта.

Приложение № 3 – Стоимость услуг по разработке дизайн-проекта.

Приложение № 4 – График выполнения работ.

10. Местонахождение и реквизиты Сторон

Полатовский Сергей Николаевич

Паспорт: 07 99 124037, выдан ОВД Октябрьского

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью.

Добавить комментарий