Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

3.1.2. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

3.1.3. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

3.1.4. Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.

3.1.5. Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Осуществить по заявке Заказчика все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.

3.2.3. Приступить к оказанию Услуг не позднее Количество дней рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

3.2.4. Осуществлять по заявке Заказчика поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.

3.2.5. Оказывать техническому персоналу Заказчика практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.

3.2.6. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.

3.2.7. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

3.2.8. Восстановить оригиналы полученных от Заказчика документов в случае их утраты за свой счёт.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Не возмещать расходы, понесенные Исполнителем при оказании Услуг.

3.3.2. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.3.3. Вызывать Исполнителя во всех случаях неисправности Оборудования.

3.3.4. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику понесенных убытков.

3.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.

Автор документа

число консультаций:82
отмеченных лучшими:5
ответов к документам:52
размещено документов:927
положительных отзывов:84
отрицательных отзывов:6
  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

настройку техники работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта ;.

Договор технического обслуживания оборудования

Договор технического обслуживания оборудования

Город _____________ Дата заключения договора: __.__.____ года
________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________(наименование должности) ________(Ф. И. О.),
действующего (ей) на основании ________, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________(наименование должности) ________ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию (далее по тексту — Услуги) оборудования (далее по тексту — «Оборудование»), а Заказчик обязуется оплатить следующие Услуги: ________
Оборудование: ________
1.2. Задание Заказчика направляется Исполнителю в письменной форме и утверждается исполнителем. В случае невозможности выполнения задания Заказчика Исполнитель обязан уведомить об этом в течение 2-х рабочих дней.
1.3. Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:
1.3.1. подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;
1.3.2. выполнение обязательного объема работ по профилактическому осмотру и ремонту в определенные сроки;
1.3.3. устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;
1.3.4. технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;
1.3.5. инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью;
1.3.6. плановую замену деталей по состоянию, наработке;
1.3.7. проведение текущего и капитального ремонта;
1.3.8. снабжение запасными частями.
1.4. При необходимости для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих необходимую квалификацию. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.
1.5. Место оказания услуг: ________
1.6. Исполнитель оказывает Услуги ежемесячно.
1.7. Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками Заказчика.

2. Срок оказания услуг
2.1. Услуги в соответствии с п. 1.3.1. оказываются ________
2.2. Услуги в соответствии с п.1.3.2. оказываются ежемесячно на пятый рабочий день месяца с период с __:__ до __:__.
2.3. Услуги в соответствии с п. 1.3.3. оказываются в течение одного рабочего дня с момента обнаружения дефекта.
2.4. Услуги в соответствии с п. 1.3.4. — 1.3.8 оказываются по утвержденному графику.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
3.1.2. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
3.1.4. Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.
3.1.5. Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Осуществить по заявке Заказчика все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.
3.2.3. Приступить к оказанию Услуг не позднее Количество дней рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
3.2.4. Осуществлять по заявке Заказчика поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.
3.2.5. Оказывать техническому персоналу Заказчика практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.
3.2.6. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.
3.2.7. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.
3.2.8. Восстановить оригиналы полученных от Заказчика документов в случае их утраты за свой счёт.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Не возмещать расходы, понесенные Исполнителем при оказании Услуг.
3.3.2. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя.
3.3.3. Вызывать Исполнителя во всех случаях неисправности Оборудования.
3.3.4. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения
Заказчику понесенных убытков.
3.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

4. Порядок сдачи-приема услуг
4.1. В течение Срок сдачи услуг рабочих дней со дня окончания Услуг Исполнитель обязан представить Заказчику документы:
4.1.1. Отчет об оказанных услугах — 1 (один) экземпляр;
4.1.2. Акт сдачи-приема оказанных услуг — 2 (два) экземпляра;
4.1.3. Счет-фактуру — 1 (один) экземпляр.
4.2. Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту в течение двух рабочих дней, в противном случае услуги считаются принятыми.
4.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи Исполнителем всех документов.

5. Стоимость услуг
5.1. Стоимость Услуг составляет ________ рублей включая НДС, в месяц.
5.2. Стоимость услуг может быть скорректирована Исполнителем в одностороннем порядке при существенном изменении условий оказания услуг. В случае корректировки стоимости Исполнитель направляет Заказчику уведомление за 30 дней до даты предполагаемого изменения стоимости.

6. Порядок расчетов
6.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в следующем порядке: ________

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с
законодательством России.
7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

8. Разрешение споров из договора
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по месту нахождения Сторон.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет три рабочих дня со дня получения адресатом.
8.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10. Срок действия договора. Расторжение договора
10.1. Договор вступает в силу с даты заключения.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.3. Договор может быть расторгнут одной из сторон с уведомлением другой Стороны за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.

11. Прочие условия
11.1. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
11.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
11.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.

Договор бытового подряда

Номер Заявки _________________________________
г. Москва « » _____________ 2018 года

ООО «_________________________________», в лице ________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
выполняющее функции «Подрядчика» («Исполнителя», «Сервисного центра») в рамках Проекта «Единая платформа по обеспечению деятельности, связанной с ремонтом компьютерной и коммуникационной техники «Чудо техники», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Физическое лицо – гражданин («Пользователь», «Потребитель»), принявшее (акцептовавшее) Публичную оферту Проекта «Единая платформа по обеспечению деятельности, связанной с ремонтом компьютерной и коммуникационной техники «Чудо техники»____________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор бытового подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

Читайте также:  Медицинский осмотр по ст 213 тк рф

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию (заявке) Заказчика выполнить работу по диагностике и ремонту компьютерной и коммуникационной техники (далее – работа по диагностике и ремонту Техники) Заказчика и сдать результат Заказчику в срок, дополнительно конкретизированный и уточненный Сторонами настоящего Договора после диагностики, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Виды, сроки и цена работ по диагностике и ремонту Техники, иные, не оговоренные в тексте настоящего Договора условия, конкретизируются и уточняются Сторонами настоящего Договора для его исполнения путем согласования и подписания Актов:
– приема-передачи;
– о результатах диагностики (электронная форма);
– выполненных работ;
– выездного ремонта,
которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. Сроки и условия выполнения работы

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по диагностике Техники в течение 24-х часов с момента:
– проведения внешнего осмотра, если Подрядчик при осмотре не выявит расхождений с Актом приема-передачи Техники;
– согласования Сторонами внешнего осмотра, если Подрядчик при проведении внешнего осмотра выявит расхождения с Актом приема-передачи Техники.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту Техники в течение 3 (трех) дней (установка лицензионного программного обеспечения – в течение 2 (двух) дней с момента согласования сторонами Акта о результатах диагностики (электронная форма).

2.3. В случае быстрого ремонта на пункте приема/выдачи Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту в течение 1 (одного) часа с момента согласования Сторонами Акта о результатах диагностики.

2.4. В случае выездного ремонта Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту в течение 2 (двух) часов с момента согласования Сторонами Акта выездного ремонта.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена работы по диагностике Техники определяется на основании направленной Заказчиком заявки (задания) в соответствии с общим прайс-листом цен и конкретизируется Актом о результатах диагностики.

Общий прайс-лист цен размещается на соответствующей странице Сайта «Чудо техники».
Цена работы по диагностике Техники является фиксированной и изменению не подлежит.

3.2. Цена работы по ремонту Техники определяется и конкретизируется по результатам диагностики в соответствии с общим прайс-листом цен и отражается в Акте о результатах диагностики или Акте выездного ремонта.

Общий прайс-лист цен размещается на соответствующей странице Сайта «Чудо техники»
Цена работы по ремонту Техники, определённая Актом о результатах диагностики, является фиксированной и изменению не подлежит.
Подрядчик не имеет права на получение с Заказчика процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплат.

3.3. Цена необходимых запасных частей, программ и т.п., которые Подрядчик должен заказывать и приобретать у третьих лиц, определённая Актом о результатах диагностики, является ориентировочной.

3.4. Способы оплаты:
– Наличными денежными средствами;
– Безналичной оплатой (в безналичном порядке).

4. Приемка выполненной работы

4.1. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
Недостатки должны быть описаны в Акте выполненных работ либо в ином документе или оговорены иным образом. В таком случае, Заказчик может воспользоваться правами, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязуется ознакомиться с Актом выполненных работ, подписать (согласиться с ним) либо не подписать (не согласиться с ним) и получить свою Технику обратно в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения извещения о завершении работы по ремонту Техники.

4.3. В случае неявки Заказчика за получением результата работы, выполненной по настоящему Договору, или иного уклонения Заказчика от его приемки Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном статьёй 327 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. Меры ответственности Сторон по настоящему Договору применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

5.2. В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 35 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае полной или частичной утраты (повреждения) логистической компанией или Подрядчиком Техники, принятой от Заказчика, Подрядчик обязан в трехдневный срок заменить её однородной Техникой аналогичного качества, а при отсутствии однородной Техники аналогичного качества – возместить Заказчику двукратную цену утраченной (поврежденной) Техники, а также расходы, понесенные Заказчиком.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Заказчика, он может обратиться к Оператору проекта через звонок в колл-центр или через форму обратной связи на Сайте «Чудо техники» либо непосредственно к Подрядчику.

7.2. Все споры урегулируются Сторонами по настоящему Договору путём переговоров, а в случае не достижения соглашения – передаются на рассмотрение в суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными законом.
Урегулирование Сторонами споров по настоящему Договору путём переговоров проводится, в том числе через «Центр компетенции» Оператора проекта.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу:

8.1.1. для работ по диагностике Техники – с момента подписания Акта приема-передачи Техники, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие до подписания данного Акта и действует до момента надлежащего исполнения обязательств Сторонами: выполнения работы и сдачи ее результата Подрядчиком, принятия результата работы и его оплаты Заказчиком;

8.1.2. для работ по ремонту Техники – с момента подписания Акта о результатах диагностики, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие до подписания данного Акта и действует до момента надлежащего исполнения обязательств Сторонами: выполнения работы и сдачи ее результата Подрядчиком, принятия результата работы и его оплаты Заказчиком

8.2. Стороны по настоящему Договору пришли к соглашению, что подписание заявки (задания) Заказчиком, подписание Заказчиком Акта о результатах диагностики (согласие Заказчика с Актом), составленных в электронных формах в виде электронных документов, возможно посредством простой электронной подписи через Мобильное приложение Пользователя и личный кабинет на сайте проекта «Чудо техники».

Стороны по настоящему Договору пришли к соглашению, что использование простой электронной подписи в вышеназванных электронных документах порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и заявка, Акт о результатах диагностики, подписанные простой электронной подписью, равносильны документам, составленным в письменной форме.

8.3. Заказчик дает свое безоговорочное согласие на обработку своих персональных данных, в том числе третьими лицами, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» исключительно для совершения всех необходимых действий, связанных с выполнением настоящего Договора.

8.4. Информация о Заказчике, содержащаяся в заявке, приложениях к настоящему Договору после их заполнения, является конфиденциальной, не подлежит раскрытию для третьих лиц (кроме логистической компании, Оператора проекта, контакт-центра).

8.5. Подрядчик, Логистическая компания, Оператор проекта, контакт-центр (их сотрудники) не вправе разглашать персональные данные, конфиденциальную информацию о Заказчике без его согласия, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.6. Заказчик при регистрации на сайте «Чудо техники» – https://ct.mos.ru – должен ознакомиться с Правилами выполнения работ по договору бытового подряда.

8.7. Информация о Подрядчике, иная информация (условия) по Договору находится на соответствующих страницах сайта «Чудо техники» – https://ct.mos.ru – или Личном кабинете Заказчика.

Заказчик
Данные из документа (паспорта), удостоверяющего личность гражданина (Заказчика):
Ф.И.О.:__________________________________
_________________________________________
Адрес регистрации:_______________________
_________________________________________
Телефон:_________________________________

Подрядчик
Наименование:____________________________
_________________________________________

_________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________

Меры ответственности Сторон по настоящему Договору применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. При наличии обрудования на складе ООО «Организация №2» отпуск осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента поступления денежных средств в порядке предоплаты на расчетный счет ООО «Организация №2» либо с момента согласования заявки ООО «Организация №1» при отсрочке платежа. При необходимости изготовления оборудования, либо доставки его от других поставщиков срок отпуска оборудования со склада Сторонами согласовывается дополнительно и указывается в счете на оплату либо подписанной сторонами спецификации.

2.2 Датой поставки считается дата передачи оборудования перевозчику либо дата товарной накладной (при самовывозе).

2.3. ООО «Организация №2» информирует ООО «Организация №1» о дате отгрузки оборудования.

2.4. ООО «Организация №1» обязуется принять оборудование и осуществить проверку при приемке по количеству, качеству и ассортименту, подписать соответствующие документы (счет-фактуру, накладную и т.д.).

2.5. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны полностью соответствовать требованиям технических условий и действующим на день подписания договора ГОСТам.

Если запасные части, необходимые для выполнения ремонтных работ предоставляются ООО Организация 1 , то ООО Организация 2 не несет ответственность за недостатки, произошедшие по причине предоставления некачественных запасных частей при условии, если ООО Организация 2 письменно уведомил об этом ООО Организация 1 до начала выполнения работ.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работы, оплачиваемая Исполнителю Заказчиком, составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей.

6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную в п. 6.1 настоящего Договора сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение _____ дней с момента получения счета и счета-фактуры.

6.3. Стоимость работ включает компенсацию следующих издержек Исполнителя: _________________________________.

Предоставить своих работников для обеспечения ремонта.

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Минск ___ ______ 20__

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя — __________, с одной Стороны, и от лица Заказчика — ____________, с другой стороны, составили настоящий акт дефектации оборудования о том, что дефектация проведена Исполнителем на основании письма N _____ от ___ _________ 20__,в отношении:

Наименование Оборудования ____________________________________

Заводской номер ______________________________________________

Номер и дата подписания акта приемо-передачи оборудования на дефектацию __________________

В результате дефектации установлено:

Перечень выявленных неисправностей ________________________________________

Перечень подлежащих ремонту (замене) составных частей _____________________

Ориентировочная стоимость выполнения текущего ремонта _____________________

Срок выполнения текущего ремонта __________________________________________

Протокол согласования договорной цены текущего ремонта N _______ к договору N ___ от ___ _____ 20__.

Типовой договор договор на ремонт электродвигателя

Договор подряда №

Читайте также:  Идет ли в стаж уход за инвалидом

г. Протвино « » 201 г.

_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.

1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:

  • ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
  • ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
  • ремонт насосов;
  • ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.

2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.

2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.

2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.

2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.

2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.

3. Срок выполнения работ

3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.

3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.

3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.

3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.

4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.

5. Обязательства Подрядчика

5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.

5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.

5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.

5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.

5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» – 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок. Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.

8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.

9. Прочие условия

9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.

9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления ремонта Оборудования энергией в следующем порядке ______________________________;

б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняется ремонт _______________________________;

в) предоставить своих работников для обеспечения ремонта;

г) передать Оборудование для ремонта в срок _______________.

5.2. Заказчик обязан в срок ______________ с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.3. Заказчик вправе проверять качество ремонта и работоспособность Оборудования, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до сведения Исполнителя.

устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;.

Договор на ремонт оборудования

Договор на ремонт оборудования №___.

г. Самара. «___» ___________ 200__ года.

-С», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________ ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.Предметом настоящего договора является выполнение Исполнителем по заданию Заказчика работ по ремонту следующего оборудования (в дальнейшем «оборудование»): _____________________________ _____________________________________________________________________________________________ на объекте, расположенном по адресу: ___________________________________________________________.

1.2.На ремонт принимается оборудование, имеющие техническую документацию.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1.Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы в течении ______________________________

рабочих дней (из расчета пятидневной рабочей недели), с даты поступления заказа на ремонт оборудования.

2.1.2.Перечень оборудования, в отношении которого производится ремонт, определяется в спецификации (приложение №1 к договору).

2.1.3.Исполнитель выполняет ремонтные работы в своем техническом центре, самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для выполнения ремонтных работ, а также график их работы.

2.1.4.После выполнения ремонтных работ Исполнитель обязуется предоставить Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.5.Исполнитель гарантирует безотказную работу оборудования в течении одного месяца с даты осуществления сдачи-приемки отремонтированного оборудования по соответствующему Акту.

2.2.Права и обязанности Заказчика:

2.2.1.Заказчик обязуется своевременно оплачивать выполняемые работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2.Заказчик обязуется эксплуатировать оборудование в строгом соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

2.2.3.После завершения выполнения работ по настоящему договору и предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки работ Заказчик обязуется в течении одного дня произвести приемку работ и подписать Акт сдачи-приемки работ, забрать оборудование либо дать мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ и согласия со стороны Исполнителя с претензиями Заказчика сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем выявленных недостатков в выполненной работе и необходимых доработок.

2.2.4.Заказчик имеет право проверять ход и качество выполняемых Исполнителем ремонтных работ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.5.Заказчик обязан обеспечить все необходимые условия для беспрепятственного выполнения работ Исполнителем.

3.Стоимость и порядок оплаты.

3.1.Стоимость ремонтных работ определяется в соответствии с прейскурантом ремонтных работ, утвержденным Исполнителем. В стоимость ремонтных работ включается налог на добавленную стоимость в размере 18%.

3.2.Оплата за ремонтные работы производиться после выполнения ремонтных работ и в соответствии со счетом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств, в кассу Исполнителя.

3.3.Датой выполнения обязательств по оплате считается дата зачисления суммы оплаты на расчетный счет либо в кассу Исполнителя.

4.Ответственность сторон.

4.1.Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются соглашением сторон. В случае невозможности разрешения споров мирным путем стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Самарской области.

4.2.Исполнитель за нарушение срока выполнения работ по своей вине уплачивает заказчику пеню 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

4.3.Заказчик за просрочку оплаты выполненных работ (согласно разделу 3 настоящего договора) уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки платежа.

4.4.Заказчик за необоснованный неприем законченных работ (согласно разделу 2.2.3 настоящего договора) уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день приема.

4.5.Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяется в соответствии с законодательством РФ.

5.Обстоятельства непреодолимой силы.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, введение чрезвычайного положения, теракт, замена текущего законодательства применяемого к настоящему договору и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, освобождают стороны договора от ответственности друг перед другом.

6.Прочие условия.

6.1.Договор действует после его подписания и подписания всех указанных в нем приложений до полного выполнения обязательств, взятых на себя сторонами.

Читайте также:  На какие ходатайства суд должен давать определение?

6.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе к приложениям к договору, действительны только в случае письменного их согласования обеими сторонами договора.

6.3.Принятие договора, в том числе и посредством факсимильной связи, подписание договора и отправка его в адрес Исполнителя, в том числе и посредством факсимильной связи, является заключением договора.

6.4.Настоящий договор составлен на двух листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру находится у каждой из сторон.

6.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.Адреса, реквизиты, печати и подписи сторон.

Исполнитель: ООО “ЭЛВЕС-С”, г. Самара, /т. /

Р. с. в Поволжском банке Сбербанка РФ

Заказчик: __________________________________________________________________

Заказчик имеет право проверять ход и качество выполняемых Исполнителем ремонтных работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Уполномоченные органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в том числе проводить экспертные проверки.

6.2. При проведении контроля Заказчик и контролирующие органы осуществляют проверку выполненных работ, оказанных услуг, установленного (используемых) оборудования (материалов) с точностью до одной единицы измерения, с применением правил округления (до 0,5, включительно, округляется в меньшую сторону, свыше 0,5 в большую).

Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров и в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торговой техники, согласно прилагаемому к договору перечню. Объём работ, периодичность их выполнения определяется требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования, а также другой документацией, разработанной Исполнителем на основании документации заводов-изготовителей.

1.2. Текущий, средний и капитальный ремонты производятся за дополнительную плату, что оформляется соответствующими документами.

1.3. В стоимость обслуживания не включается стоимость демонтажа и монтажа оборудования, стоимость замены изношенного оборудования: компрессоров, насосов, испарителей, электродвигателей, трубопроводов, силовых щитов, сменных механизмов универсальных приводов, ТЭНов и электроконфорок. Оборудование для замены предоставляется заказчиком.

1.4. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Заказчик предоставляет транспорт для обслуживания объектов Заказчика за пределами города. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.

1.5. Приёмка на обслуживание вновь смонтированного оборудования, снятие с обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании которого стороны вносят соответствующие изменения в приложению к договору (перечень оборудования).

Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию правильной эксплуатации оборудования, которое обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техминимума и инструктаж по технике безопасности.

Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

График производства работ Приложение 6.

Доступно для заказов

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на ремонт спецтехники далее – Услуги 1.

Договор подряда на монтаж оборудования

Договор подряда на монтаж оборудования

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

– первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

– оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 – Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 – Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 – технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

Добавить комментарий